发包人违约行为有哪些类型

律师解答
发包人的违约行为有:(一)未在计划开工日期前7天内下达开工通知的;(二)未按合同约定支付合同价款的;(三)提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的;(四)造成暂停施工的;(五)无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。

法律依据

《中华人民共和国民法典》 第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》 第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民法典》 第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

文章版权归法律快车。

声明:反诈网为公益性网站。本站文章来源于网络,如侵权请加微信:sqzL31,我们会立即删除并向您致歉。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2024年 1月 15日 下午11:56
下一篇 2024年 1月 15日 下午11:56

相关推荐

  • 无效的合同有哪些法律效果

    律师解答合同无效的法律后果包括返还财产、折价补偿以及赔偿损失。合同无效,当事人应当返还因签订合同取得的财产,不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。双方都有过错的,根据双方过错承担赔偿责任。 法律依据 《中华人民共和国民法典》 第一百五十五条无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。 《中华人民共和国民法典》 第一百五十七条民事法律行为无效、被撤销…

    2023年 6月 30日
  • 租赁的时候应该签署合同吗

    法律咨询解答 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,租赁的时候期限在六个月以上的应该签署合同,签署的租赁合同租期最长不得超过二十年。没有签署合同无法确定租赁期限的视为不定期租赁,双方在合理期限前通知对方后可以随时解除房屋租赁关系。 相关法律规定 《中华人民共和国民法典》第七百零五条、第七百零七条、第七百三十条

    2023年 2月 19日
  • 民法典中买卖合同的追诉期是多久

    法律咨询解答 根据我国民法典的有关规定,买卖合同的追诉期一般为三年,自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。如果买卖合同是分期履行的,诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。 相关法律规定 《中华人…

    2023年 2月 20日
  • 民法典上传侵权的网络视频由谁担责

    法律咨询解答 上传侵权的网络视频由网络用户、网络服务提供者担责。《民法典》第一千一百九十四条规定,网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任。网络用户利用网络服务实施侵权行为的,被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。 相关法律规定 《民法典》第一千一百九十四条

    2023年 2月 20日
  • 遗嘱指定遗产由一人继承时有哪些条件

    法律咨询解答 遗嘱继承的条件:1.被继承人生前立有遗嘱,并且遗嘱合法有效;2.立遗嘱人死亡;3.被继承人生前没有签订遗赠扶养协议;4.遗嘱中指定的继承人未丧失继承权,也未放弃继承权,同时也未先于被继承人死亡。《民法典》第一千一百三十三条,公民可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产,并可以指定遗嘱执行人。公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人的一人或者数人继承。…

    2023年 2月 20日
  • 缔约过失责任的法律特征是什么

    法律咨询解答 缔约过失责任的法律特征如下:1、法定性。缔约过失责任是基于法律的规定而产生的一种民事责任。只有当事人的行为符合《民法典》第五百条规定的情形之一,并给对方造成经济损失的,才应依法承担缔约过失责任。2、相对性。缔约过失责任只能存在于缔约阶段,即合同订立的磋商阶段,而不能存在于其他阶段。同时,缔约过失责任也只能在缔约当事人之间产生。3、补偿性。缔约过…

    2023年 2月 20日
返回顶部