工期

工程建设中，拖欠工程款是一个常见的问题。拖欠工程款时，会给施工方带来一定的压力。比如工人工资发不出去，相应的工程材料也买不到。拖欠工程款可以顺延工期吗？ 网友咨询： 工程款延期支付，工期能否延长？ 四川永驰律师事务所敖静滢律师解答： 发包人迟延支付工程款，承包人可以请求发包人支付延迟支付工程款利息，未必停工或者顺延工期。尤其在双方有垫资约定情况下，迟延支付工…

律师解答工期延误责任司法鉴定：是由于工期鉴定专业性强，且牵涉工期延误引起的违约金、赔偿金额的鉴定，使得鉴定更加复杂，所以仲裁机构或法院通常委托专业鉴定机构来进行司法鉴定。 法律依据 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》 第三十二条当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任…

法律咨询解答 1、按索赔有关当事人分类：承包人与发包人之间的索赔，承包人与分包人之间的索赔，承保人或发包人与供货商之间的索赔，承保人与发包人与保险人之间的索赔。2、按索赔的目的和要求分类：工期索赔，一般指承保人向发包人或者分包人向承保人要求延长工期费用索赔，既要求经济补偿损失，调整合同价格。3、按索赔事件性质分类工期延期索赔，工期加速索赔，工程变更索赔，不可…

1、工程量增加 施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。 2、发包人变更设计 若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料 若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，…

工伤医疗事故应当赔偿医疗费、误工费、住院伙食补助费、陪护费、残疾生活补助费等。医疗事故是指医疗机构及其医务人员因过失造成患者明显人身损害的事故。工伤后发生医疗事故的，由医疗机构承担赔偿责任。 【法律依据】 《医疗事故处理条例》第五十条，医疗事故赔偿，按照下列项目和标准计算： （一）医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付…

国家会按照拆迁地上房屋征收和补偿的条款，对拆除的公寓进行相应的补偿。但是补偿的标准会根据每个城市拆迁的政策来决定，所以有的比较高，有的比较低，但是基本上都能够得到一部分的补偿。 补偿的标准与房屋的评估价格有直接的关系，如果对于征收房屋的价值有疑问，可以直接向当地的房管部门申请复核评估，请专业的专家委员申请鉴定，得出一个你满意的结果。 关于房屋征收评估的办法，…

律师解答工程验收不一定算工期竣工。法律规定，工程工期的计算一般以建设项目或者单项工程的建设投产年月减开工年月求得，工程验收所用时间通常属于工期内的时间。 法律依据 《建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经…

律师解答建设单位压缩工期不得超过20%。我国法律规定，招标人应依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过者应在招标文件中明示增加赶工费。压缩工期超过定额工期的20%，需要事先明示。 法律依据 《建设工程质量管理条例》第十条建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设…

律师解答项目分包合同一般由发包方跟承包方签订，合同可写明工程名称和分包范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算、违约责任及索赔、保修责任等内容。 法律依据 《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十四条勘察、设计合…

律师解答审查工程期限的约定是否合理应当注意计划开工日、实际开工日、计划完工日、实际完工日、计划竣工日和实际竣工日等的确认程序和时间限制是否明确，有无各种合同工期的定义、确认程序和时限，工程有无阶段工期的要求，是否有工期顺延的情况，施工合同的履行期限。 法律依据 《建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关…

律师解答发包方指定承包方签订分包合同可以写明工程名称和分包范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算、违约责任及索赔、保修责任等。 法律依据 《中华人民共和国民法典》 第七百七十一条承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。 《中华人民共和国…